合同编号：HT-20130629
发 包 单 位：东莞玉兰大剧院*******（以下称甲方）
承 包 单 位：东莞市海涛冷气工程有限公司（以下称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守：

第一条  工 程 项 目
工程名称：风机盘管安装工程
一、承包范围和内容：
2台风机盘管的设备、风管、水管、电气控制安装工程材料供应及安装人工费。
二、承包方式：包工包料
三、含税工程造价为：（人民币）************

第二条  双 方 责 任
一、甲方责任
1、负责提供一定的场地给乙方作为放置材料之用。
2、负责根据合同及时支付工程款给乙方。
3、负责提供施工现场隐蔽工程有效资料给乙方作施工参考。
4、负责提供施工用水、用电给乙方。
5、若有预埋、变更等情况，负责提前2天通知乙方。
二、乙方责任
1、根据双方约定的施工图纸和施工内容进行施工，高质高效完成该项工程。
2、乙方施工人员在工作中应严格遵照甲方的有关规定。

第三条  工 程 期 限
一、经双方协商决定，本工程总工期定为 *** 天。
自      年   月   日开始，至     年   月   日全部竣工验收。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、因甲方原因造成停工、窝工。
2、在施工中如因停电、停水8小时及人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条  工 程 价 款 的 支 付 与 结 算
根据本工程实际，双方商定，工程价款的支付和结算作如下规定：
一、付款办法：
1、工程施工完毕并经验收合格，10天内一次性结清（人民币）***********
二、本工程合同承包范围外的内容或图纸变更所增加的费用按下列方法进行结算：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格进行结算；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格进行结算；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由双方友好协商经确认后进行结算。

第五条  施 工 与 设 计 变 更
一、 甲方如需设计变更，必须提前发出正式变更通知书和变更后的图纸，乙方收到正式变更通知书和变更后的图纸才予实施。变更所增加的费用由甲方负责。
二、 甲方委派      为现场代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，协助乙方搞好现场施工管理、办理工程总体验收（包括中间验收）工作，协助乙方解决工程施工有关事宜，协调乙方与其它施工方的关系。
三、 乙方委派       为施工现场代表，负责工程的施工和管理。

第六条  工 程 质 量 与 工 程 验 收
一、 乙方必须严格根据双方约定的施工图纸、施工内容和国家颁布的安装工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表的监督以及国家有关技术监督部门的监督。
二、在施工中发生安全、质量事故，乙方应及时报告甲方派驻代表和当地建筑安装工程质量技术监督部门。找出原因和分清责任，由责任方负责。

第七条  质 量 保 修
一、工程竣工验收后一年内(验收之日以甲方开具验收合格证明上的日期为准)，乙方负责所做工程的维修保养，此期间人为及不可抗力因素造成的损失不在保修范围内。
第八条  附 则
一、下列文件均为本合同不可分割部分，其先后解释顺序为：
        ⑴合同书、合同条款；
        ⑵供应方的报价文件；

二、本合同壹式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，具同等法律效力。
三、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
四、本合同签订后，经甲、乙双方签约和盖章后即生效。
（以下空白）


甲方：东莞玉兰大剧院********    乙方：东莞市海涛冷气工程有限公司
法定代表人：                                          法定代表人：            
委托代理人：                                     委托代理人：                       
联系电话：                          联系电话：                     
签订日期：                                签订日期：